用户名
:
密码: 免费注册 设为首页 收藏本站
华建公告:
 华瑞兴律师事务所成立于2002年,是一家:以"立足建设工程地产,专注公司金融涉外"专业方向的"一强三专五能"且公司化管理的综合律师事务所。华瑞兴律师事务所现有中国执业律师三十余人,大部分律师可用普通话、英文、粤语、潮汕话及客家话与客户进行交流,部分律师兼具海外律师执业资格。华瑞兴律师事务所办公地点设在中国广东省广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔26层(人民日报广东分社)。本所自有办公面积近千平方米,位于珠江新城金融商业中心,交通便利,环境优美,设备先进,风格雅致。
华建首页 华建法服 华建法顾 华建咨询 华建委托 华建威客 华建培训 华建联盟 华建论坛
当前位置:首页--> 华建新闻-->华建新闻-->正文
【华瑞兴热点】《民法典》之建筑工程合同章与合同法法条对比
作者:  来源:  更新时间:2020-06-12  点击率:57
​今年法治领域一件大事就是民法典颁布。在依法治国原则之下,国家治理的行为都要依法进行,而民法所规范的人身关系和财产关系涉及我国的经济基础和人民群众的日常生活,在国计民生之中具有全局性和贯穿性,因此,民法成为国家治理所遵循的法律体系之中的最重要的法律之一。正因为这样,民法立法一直是我们国家法制建设的基础性工程,而建筑工程正是生民安居乐业的前提保证,   华瑞兴律师事务所作为一家:以"立足建设工程地产,专注公司金融涉外"专业方向的"一强三专五能"且公司化管理的综合律师事务所特此对比《中华人民共和国民法典》之建筑工程合同章与合同法的法条。



合同法第十六章

民法典第三编第十八章

理解

第二百六十九条    建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

    建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十八条    建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

    建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

无改变

第二百七十条   

 建设工程合同应当采用书面形式。

第七百八十九条    建设工程合同应当采用书面形式。

无改变

第二百七十一条    

建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第七百九十条    建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

无改变

第二百七十二条    

发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
     总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程
肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
     禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第七百九十一条    

发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。

    总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。

    禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

文字调整(肢解变为支解)

 第二百七十三条    

国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第七百九十二条    

国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

无改变


第七百九十三条   

 建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

    建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:

    (一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;

    (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

    发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

新增,改变司法解释的规定,采用折价补偿,更符合合同无效后不当得利的法律运用

第二百七十四条   

 勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第七百九十四条    

勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

文字调整

第二百七十五条   

 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第七百九十五条    

施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

采用开放性陈述

 第二百七十六条    

建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

第七百九十六条    

建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

文字调整,顺应合同编

 第二百七十七条    

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十七条    

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

无改变

 第二百七十八条    

隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第七百九十八条    

隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

无改变

第二百七十九条    

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

    建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

第七百九十九条    

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

    建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

无改变

第二百八十条    

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百条    

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

 

无改变

第二百八十一条    

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

第八百零一条   

 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

无变化

第二百八十二条    

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

第八百零二条    

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

文字调整,用词更加严谨。

第二百八十三条   

 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条    

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

无改变

第二百八十四条    

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零四条    

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

无改变

 第二百八十五条    

因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零五条    

因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

无改变


第八百零六条    

承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

    合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。

新增,规定建设工程合同法定解除的规定,将《建工司解一》第8条、第9条、第10条的规定由司法层面上升到立法层次。

第二百八十六条   

 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第八百零七条    

发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

文字调整,无实质影响

第二百八十七条   

本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。

第八百零八条    

华建新闻推荐  
·【华瑞兴热点】七月一日起,这些新规将
·【华瑞兴热点】民法典解读 
·【华瑞兴动态】华瑞兴团队开展《中华人
·【华瑞兴动态】祝贺华瑞兴律所中标上海
·【华瑞兴热点】进入民法典新时代
华建新闻热点  
·广州发出首份“人身保护令”,方琼燕律
·最高院冯小光法官应市律协邀请来穗讲解
·国际市场证券化推介会
·参加首届广东民营建筑企业发展战略论坛
·华瑞兴律师事务所管委会主任魏济民出席
华建新闻-->栏目导航
华建新闻
推荐律师   >>更多

魏济民律师

梁巨贤律师
华建精英   >>更多

魏济民律师
华建联盟 >>更多
·广东华瑞兴律师事务所
·广州市人民政府法制办
·本田汽车(中国)有限公司
·广州百货企业集团有限公司
·江苏沪宁钢机股份有限公司
·上海建工集团
·中国商事仲裁网
·薛冯邝岑律师行(香港)
·刘晰律师事务所(广西)
·云南建广律师事务所
·江西豫章律师事务所
·建律联盟合作协议书
·纲领内容
·建成全国知名建筑房地产律师事务
合作网站
广州浚雅装饰设计公  江西赣能股份有限公  诚志股份有限公司  广州服装集团  市第二建筑工程有限  [ 更多 ]
媒体网站
中国房地产报  中外建筑  法制日报  中国建设报  [ 更多 ]
官方网站
广东省律师协会  中国国际经济贸易仲  中国商事仲裁网  中华人民共和国住房  中华人民共和国国土  [ 更多 ]
建房网站
搜房房地产网  焦点房地产网  全房网  中国房地产信息网  深圳房地产信息网  [ 更多 ]
法律网站
广州市律师协会  广州普法网  法制网  中国法院网案例大全  找法网  [ 更多 ]
关于华建 | 加盟华建 | 华建招聘 | 华建论文 | 法律援助 | 投诉建议 | 友情合作 | 济民律师 | 联系方式
020-38250681
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔26楼 邮编:510623 技术支持:赛合公司
网址:www.huarenbuild.com 邮箱: unitedway@gdhrx.com 粤ICP备09006811号 华瑞兴建筑房地产网 版权所有